温州瓯江北口大桥主桥钢桥面铺装设计及施工质量控制技术咨询服务招标公告

　　本招标项目温州瓯江北口大桥工程（下称“本项目”）的项目业主为温州瓯江口大桥有限公司，建设资金来源为自筹，招标人为温州瓯江口大桥有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的主桥钢桥面铺装设计及施工质量控制技术咨询服务进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见温州市交通发展集团有限公司网（http://www.wzjtjt.cn/）。

　　2、项目概况与招标范围

　　2.1 建设规模

　　本项目高速公路起点位于黄华镇，顺接甬台温高速公路复线南塘至黄华段，跨瓯江北口，止于灵昆岛，接甬台温高速公路复线灵昆至阁巷段，路线长约7.9公里，其中跨瓯江主桥 2090 米。下层为国道 G228 线，路线北接国道 G228 线乐清段，南接国道 G228 线灵昆段，全长 3905 米。温州瓯江北口大桥主桥采用主跨 2×800m 的三塔四跨双层钢桁梁悬索桥，上层采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度采用 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米，桥梁宽度 33.5 米（悬索桥不含吊索区）。下层采用双向六车道一级公路标准建设，设计速度采用 80 公里/小时，路基宽度 33 米，桥梁宽度 33.5 米（悬索桥不含吊索区）。上下层桥涵设计汽车荷载采用公路-I 级，设计洪水频率：特大桥 1/300，路基 1/100，其技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JIGB01-2014）执行）。采用双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度32米。本项目估算总投资约91亿元，建设工期约60个月。

　　瓯江北口大桥引桥包括北引桥分离段、北引桥合并段、南引桥合并段和南引桥分离段四个部分。北引桥分离段起讫桩号 K271+785.136～K274+240，桥长 2454.864m，墩高 13m 到 40m，主要采用跨径 30m 左右的现浇连续箱梁桥及钢混组合梁；北引桥合并段起讫桩K274+240～K275+005，桥长 765m，墩高 13m 到 45m，采用支架现浇混凝土箱梁桥以及框架桥；南引桥合并段起讫桩号 K277+095～K278+145，桥长 1050m，墩高 33m 到 55m，采用短线法预制节段拼装箱梁桥；南引桥分离段起讫桩号 K278+145～K279+698，桥长 1553m，墩高 8m 到 33m，采用短线法预制节段拼装箱梁桥和现浇连续箱梁桥。 

　　2.2 招标范围

　　温州瓯江北口大桥主桥钢桥面铺装设计及施工质量控制技术咨询服务设1个标段，为第BKLMZX-01标段。BKLMZX-01标段桩号范围为：主桥悬索桥K275+005m～K277+095m上层及下层（上层及下层均为钢桥面，其中，上层钢桥面面积约为63702平方米，下层钢桥面面积约为62659平方米）。

第BKLMZX-01标段主要工作内容：

　　1）对主桥悬索桥K275+005m～K277+095m上层及下层钢桥面铺装设计文件的技术咨询；

　　2）在主桥悬索桥K275+005m～K277+095m上层及下层范围内，以对试验段及施工过程的全方位的质量控制及巡查相结合的方式开展钢桥面施工质量控制技术咨询服务工作，协助发包人进行钢桥面铺装施工质量的控制，解决钢桥面铺装施工过程中的技术难题和质量问题，质量巡查情况应按要求及时提交给发包人。

　　2.3 服务周期

　　计划工期：自合同签订日起至交工质量评定备案并提交全部技术资料为止。如施工工期进行调整，主桥钢桥面铺装设计及施工质量控制技术咨询服务工期相应进行调整。

　　3、投标人资格要求

　　3.1 本次招标要求投标人具备的条件：

　　（1）本次招标要求投标人须具有有效的法人营业执照或事业单位法人证书。

　　（2）自2011年1月1日起，作为第一承担单位完成过1项钢桥面铺装施工技术咨询服务工作（非科研项目、非施工类项目）或施工监控工作。（注：第一承担单位指科研或技术咨询服务的第一承担单位；投标人业绩如为联合体形式的，第一承担单位指联合体牵头人的业绩；分包业绩不予认可）

　　（3）项目负责人具有道路与桥梁相关专业副高级及以上职称，至少担任过1项钢桥面铺装施工技术咨询服务工作（非科研项目、非施工类项目）或施工质量控制工作的项目负责人（或技术负责人）；自2018年1月1日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须在投标文件中提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)查询）。

　　（4）技术人员最低要求：至少有3名道路与桥梁相关专业中级及以上职称的技术人员，并参与过钢桥面铺装施工技术咨询或施工质量控制工作的。（注：只需提供相关承诺函）

　　（5）投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（具体以开标当天失信黑名单查询网站为http://www.zjbid.cn/zjwz/xyda/004008/004008001/查询为准）。

　　（6）投标人及其拟派项目负责人在投标截止时间前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（具体以开标当天失信被执行人查询网站为http://zxgk.court.gov.cn/shixin/查询为准），若投标人在投标截止时间前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书。

　　3.2 本次招标不接受联合体投标。

　　3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

　　4、招标文件的获取

　　4.1 请投标人于2021年3月24日至2021年4月7日（工作日），每日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:30时（北京时间，下同），在温州市建设工程咨询有限公司（温州市鹿城区垟儿路71号5楼510室）持单位介绍信购买招标文件。

　　4.2 招标文件每套售价500元人民币，售后不退。

　　5、投标文件的递交

　　5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年4 月7日9时30分，投标人将投标文件递交至温州市交通发展集团有限公司（地址：温州市鹿城区车站大道669号尚品国际商务楼二楼开标室）。

　　5.2 招标人定于2021年  4 月 7  日9时30分在同一地点举行公开开标，开标时所有投标人的法定代表人或其委托代理人应出席开标活动，若由法定代表人出席开标活动的，须携带身份证原件现场核验签字确认。若由委托代理人出席开标活动的，须携带身份证、授权委托书原件现场核验签字确认。投标人未按上述要求出席开标活动的，投标文件将不予接受（不予唱标）。

　　5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

　　6、发布公告的媒介

　　本次招标公告在温州市交通发展集团有限公司网（http://www.wzjfjt.cn/）发布。

　　7、联系方式

　　招标人：温州瓯江口大桥有限公司

　　地  址：浙江省温州市鹿城区车站大道669号尚品商务楼701室

　　邮  编：325000

　　联系人：张女士

　　电  话：0577-88685506

　　招标代理机构：温州市建设工程咨询有限公司

　　地  址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼510室

　　邮  编：325000

　　联系人：钱先生

　　电  话：0577-88895781、13867726404

　　监督部门：温州市交通发展集团有限公司纪检监察室

　　联系方式：0577-85559092

　　温州瓯江口大桥有限公司　　

　　温州市建设工程咨询有限公司　　

　　2021年3月24日